Tvorba, aktualizácia, kritická cesta, akcelerácia
Kľúčom k plynulej realizácii stavby je kvalitné fázovanie projektu - jasné etapy, nadväznosti činností, časové rezervy a míľniky. Rovnako dôležitá je aj dôkladná príprava súťaže a presné zadanie požiadaviek na harmonogram. Dobre spracovaný harmonogram je dôkazom pripravenosti zhotoviteľa, potvrdzuje realizovateľnosť stavby a dáva investorovi prehľad o termínoch odstávok, prekládok, ukončení etáp, kritickej ceste, rezervách a väzbách na projektovú dokumentáciu.
Pri harmonograme je rozhodujúce:
- správne nastaviť typ, rozsah, podrobnosť a etapizáciu harmonogramu už v príprave a počas súťaže,
- overiť správnosť predložených harmonogramov uchádzačov,
- pravidelne aktualizovať a vyhodnocovať verzie (zmeny, dopady, prekážky, míľniky, rozpočet),
- posudzovať dopady predĺžení na termín výstavby, dodatky a zmeny podľa zmluvy o dielo.
Ak ste investor, alebo riadite projekty, potom sústreďte pozornosť na naše školenie harmonogramov (HMG). Školíme investorov, mestá a samosprávy, ako používať harmonogram a cyklogramy ako reálny kontrolný nástroj. Ukazujeme, čo by malo byť v HMG už v súťaži a zmluve, ako ho priebežne aktualizovať a ako vyhodnotiť sklz, prekážky a dopady zmien.
Náš cieľ je jednoduchý: menej dodatkov, menej sporov - viac kontroly nad termínom a nákladmi pre investorov.
Chcem sa prihlásiť na školenie
Výhody školenia
- Kontrola termínu a včasné odhalenie sklzu
- Zníženie finančných rizík: dodatky, predĺžené náklady a neoprávnené claimy
- Vymáhateľné požiadavky v súťaži a zmluve (HMG nie je len príloha)
Čo si odnesiete?
- Zoznam požiadaviek na HMG do súťaže a zmluvy
- Systém plnenia harmonogramu (aktualizácie, odchýlky, dopady)
- Ako čítať HMG, rýchlo rozpoznať rizikové signály a chyby v harmonograme
- Praktické zručnosti pri určovaní trvania pracovných činností a vyhodnocovaní prenosu omeškania do nadväzujúcich prác a celkového termínu výstavby
Praktické informácie o školení
- Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, Bratislava (po dohode je možné školenie aj priamo u Vás – na Vašej pôde)
- Počet účastníkov: 16 osôb (menšia skupina = priestor na otázky a praktickú časť)
- Cena: 220 € bez DPH/osoba
- V cene je zahrnutá praktická časť, materiály pre účastníkov a občerstvenie.
Ako školenie prebieha?
Školenie sa skladá z 3 blokov v celkovej dĺžke 7 hodín, počas ktorých spolu s Vami prejdeme teóriu harmonogramov a cyklogramov, príklady z praxe a rýchly workshop pre lepšie pochopenie nadobudnutých vedomostí.
Podrobná štruktúra školenia
- Formy zobrazenia HMG (Gantt, sieťový graf, cyklogram) - kedy ktorý formát dáva investorovi najviac kontroly
- Metodika tvorby HMG - aby bol kontrolovateľný a aktualizovateľný
- Úroveň detailu HMG - akú podrobnosť treba požadovať, aby bolo možné riešiť nároky a zmeny
- Skúsenosti z praxe - tvorba HMG - typické chyby, ktoré vedú k sklzom a dodatkom
- Monitoring skutočného priebehu a prekážky výstavby - ako ich zachytiť bez sporov
- Vyhodnotenie omeškania zhotoviteľa (zodpovednosť za sklz) - čo musí byť v dátach/HMG
- Náklady predĺženej doby výstavby - čo je oprávnené a čo nie
- Neskoré pokyny a pomalé rozhodnutia objednávateľa - ako si nenabrať vlastný sklz
- Aktualizácia HMG a reporting - kľúčové pre riadenie a správne čerpanie financií
- Akcelerácia - význam, limity, dôsledky - kedy sa oplatí a kedy je to drahá ilúzia
- Skúsenosti z praxe - následky neplnenia HMG - najčastejšie scenáre eskalácie
- Zmluvné a súťažné požiadavky na HMG - minimálne náležitosti, kontrolné míľniky, povinné výstupy
- HMG ako podklad pre kontrolu plnenia - definovanie požiadaviek na formát, detail, väzby, kontrolné body a výstupy HMG tak, aby bolo možné včas odhaliť odchýlky, riadiť nápravu a obhájiť stanovisko investora
- Dopad zmien/naviac prác na termín - ako sa preukazuje (alebo nepreukáže) oprávnenosť predĺženia
- Vplyv úrovne detailu na riešenie nárokov - kedy Vám detail zachráni náklady a kedy je zbytočný
- Typové spory z praxe - kde "sa to láme" a čo rozhoduje
- Najčastejšie „red flags“ v HMG - na čo si dať pozor pri odovzdaní/aktualizácii
- Rýchly plán prác - odhad ich trvania vo vzťahu ku kapacitám
- Priestorové delenie, čo je to záber? - efektivita vs. kolízie
- Cyklogram ako prevencia kolízií - kde vznikajú rezervy/kolízie/neefektivity
- Dopad claimov na nadväzujúce činnosti a termín - ako sa posúva koniec stavby
Naše referencie
Magistrát hl. m. SR Bratislavy
5/5
priemer hodnotenia účastníkov
Odborná garancia
Počas školenia budete v rukách expertov na problematiku harmonogramov a cyklogramov. Docenti Peter Makýš a Marek Ďubek počas dlhoročnej praxe vytvorili stovky harmonogramov pre súkromné aj verejné stavby. Tvorbu harmonogramov a cyklogramov dlhodobo vyučujú aj na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Podstatnou súčasťou školenia sú aj skúsenosti zo súdneho znalectva, ktoré doc. Marek Ďubek prenáša do praktických odporúčaní a opatrení na prevenciu sporov medzi investormi a zhotoviteľmi.
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
odborný garant školenia
doc. Ing. Marek Ďubek, PhD.
odborný garant školenia
Kontakt
Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle +421 2 32 888 590 alebo e-mailom na adrese adam.tarana@stuba.sk, prípadne marek.dubek@stuba.sk.
Chcem sa prihlásiť na školenie
Tešíme sa na Vás!
